Home page news	area tematica:  Appalto

L′appaltatore non può sospendere pretestuosamente l′esecuzione delle opere

04/10/2010 - L′appaltatore non può sospendere pretestuosamente l′esecuzione delle opere chiedendo il pagamento del prezzo.

Il caso ruota intorno ad un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di due palazzine e nasce dalla richiesta, da parte dell′appaltatore, di somme in acconto. Non ottenendo adeguato riscontro alle proprie richieste, la ditta procede arbitrariamente alla sospensione dei lavori.

Il proprietario del suolo, a questo punto, cita in giudizio l′imprenditore chiedendo la risoluzione del contratto d′appalto ed il risarcimento dei danni in quanto, a suo dire, la sospensione dei lavori sarebbe del tutto pretestuosa e le richieste di pagamento illegittime.

Leggi tutto l′articolo

	Con la riforma del condominio è più facile la nomina/revoca dell′amministratore di condominio?	11/09/2013
	DIA. Il Comune non può rispondere oltre i 30 giorni	14/12/2012
	Nuove opportunità di lavoro sul fronte della certificazione energetica	13/12/2012
	Approvazione dello schema generale di convenzione con le Regioni, ai sensi dell′articolo 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.	13/12/2012
	Vietato costruire ed abitare in zone a rischio idrogeologico	12/12/2012
	Parte la vendita dei beni demaniali on-line	12/12/2012
	DURC, invio tramite PEC dall′Inail	10/12/2012
	Esenti dagli oneri concessori le superfici dei posti auto?	05/12/2012
	Vietato l′autolavaggio in zona classificata "verde privato"	05/12/2012
	Legittima la clausola del bando di gara che impone la residenza	04/12/2012

 

Pagina 1 di 89